遭遇工期延误是否可以索赔

签好合同、定死工期，甲方却反复改设计，导致你工期延误、人工机械材料全亏，能不能索赔，关键看责任在谁。

若是甲方原因：单方改设计、不交付场地、不付工程款、造成停工待料等，你有权索赔、顺延工期。

真实案例：甲方多次改设计导致停工 45 天，乙方虽无书面签证，但保留设计变更、停工日志，法院支持工期顺延，甲方全额赔偿窝工损失。

若是你方原因：管理混乱、质量返工、人工设备不足等，不仅不能索赔，还要赔甲方逾期违约金。

参考条款：

《民法典》第 803 条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料（含设计图纸）的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第 584 条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。